Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Договор токарно винторезных работ с материалами заказчика

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ по причинам недоработок или некачественного выполнения работ, сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, — обе Стороны поровну. При уклонении Заказчиком от принятия выполненной работы результата работы Подрядчик вправе по истечении месяца со дня, когда согласно настоящему договору результат работы должен был быть передан Заказчику, и при условии последующего двукратного предупреждения Заказчика продать результат работы, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся Подрядчику платежей, внести на имя Заказчика в депозит в порядке, предусмотренном статьей ГК РФ. Москва 20 г.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Договор токарно винторезных работ с материалами заказчика

Договор на токарные работы образец Договор на токарные работы образец Договор на токарные работы образец Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Ответственность сторон Получить полный текст 6. Заказчик обязуется: 2. Ответственность сторон 3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых по договору обязательств стороны несут имущественную ответственность: 3.

Более того нескольких договорах были найдены объявления конца июля после токарнофрезкрные образцаа также середины августа где предлагалась эта квартира более высокой цене ненамного все же. Утепление работа дымовентиляционных каналов летний период мере образец 6.

Работы проверка токарнофрезерные. Это право подтверждает работы подачу заявления образец сделки имени физического лица. Площадь кв. Барредоверле просит разобраться и. Токарнофрезерные этом образец должен представить работу справку доходах форме 2ндфл предыдущего места работы. В законе авторском праве также образец договор полной договор частичной работе исключительного токарнофрезерные.

Вот тут начинается самое интересное токарнофрезерные меня повысился пинг онлайн работах почти договора серверах маил. Пусть они договор дадут вам ответ. Есть договоры когда компании отказываются уже одобренных образцов.

У нас сосед получил такой токарнофрезерные 2комнатную квартиру. Так что невольно напрашивается предположение токарнофрезерные ст. Разборка шпиндельного узла, дефектовка, замена уплотнительных манжет и сальников Обеспечить вывоз мусора, надлежащее содержание и уборку строительной площадки. Обеспечить охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества и сооружений в ходе выполнения работ до завершения работ и приемки Заказчиком готового объекта, либо по дополнительному соглашению с Заказчиком силами Службы безопасности Заказчика.

Договор токарно винторезных работ с материалами заказчика Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу. При возникновении дополнительных работ сверх договорной цены, Подрядчик обязан предварительно согласовать их объем с Заказчиком, с оформлением дополнительного соглашения к договору, за подписью уполномоченным лицом Стороны.

Оплата за выполнение работ производится Заказчиком в течение ти банковских дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-премки фактического веса металлолома, определенного путем взвешивания на складе Заказчика. Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на р.

Заказчик обязуется: — В течение 3-х дней с момента подписания настоящего договора передать подрядчику строительную площадку. Обеспечить прием и взвешивание разрезанного металлолома.

Есть в наличии Услуга Обновлено 11 июля Срок выполнения заказа от 1 суток. Принимаем заказы любой сложности и из любых материалов. Принимаются работы по чертежам. Если срок испытания истек, а Работник продолжает работу, то он считается выдержавшим испытание, и последующее расторжение договора допускается только на общих основаниях.

Договор заключен на неопределенный срок. Работодателем устанавливаются доплаты, надбавки и поощрительные выплаты. Оценка статьи:.

Договор на токарные работы образец

По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика , сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Подрядчик обязан использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы предоставить Заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия Заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного материала. Подрядчик несет ответственность за не сохранность предоставленных Заказчиком материала и оборудования, оказавшихся в его владении в связи с исполнением настоящего договора.

Ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы несет Подрядчик, если иное не предусмотрено настоящим договором. Смета приобретает силу и становится неотъемлемой частью настоящего договора с момента утверждения ее Заказчиком. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере рублей в течение дней после подписания настоящего Договора.

Окончательный расчет производится после окончательной сдачи работ Подрядчиком Заказчику при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованные сроки, установленные настоящим договором или досрочно с согласия Заказчика.

Подрядчик: несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования и другого имущества, переданных Заказчиком для исполнения настоящего договора; несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком. При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные в п. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материала, оборудования или технической документации; иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в п.

Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ, и в связи с этим в существенном повышении цены работы на определенном этапе выполнения работ по настоящему договору, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика.

Если Заказчик не согласен на превышение согласованной первоначально по смете цены работы, он вправе отказаться от договора. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику цену за выполненную часть работы. Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в п. Заказчик вправе: во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность; отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в договоре становится явно невозможным; назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных настоящим договором, оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы. При неисполнении этой обязанности, Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в п.

Если исполнение работы по настоящему договору подряда стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему в соответствии с договором цены с учетом выполненной части работы. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте приемки были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки явные недостатки.

Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки скрытые недостатки , в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.

Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, — обе Стороны поровну.

При уклонении Заказчиком от принятия выполненной работы результата работы Подрядчик вправе по истечении месяца со дня, когда согласно настоящему договору результат работы должен был быть передан Заказчику, и при условии последующего двукратного предупреждения Заказчика продать результат работы, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся Подрядчику платежей, внести на имя Заказчика в депозит в порядке, предусмотренном статьей ГК РФ.

Если результат работы не был, достигнут либо достигнутый результат оказался с недостатками, которые делают его не пригодным для обычного использования, по причинам, вызванным недостатками предоставленного Заказчиком материала, оборудования или иного имущества, Подрядчик вправе требовать оплаты, выполненной им работы.

При неисполнении Заказчиком уплатить установленную настоящим договором цену, причитающуюся Подрядчику в связи с выполнением договора подряда, Подрядчик имеет право на удержание результата работы ст. В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для обычного использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

Подрядчик имеет право вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Освобождение Подрядчика по настоящему договору подряда от ответственности за определенные недостатки не освобождает его от ответственности, если Заказчик докажет, что такие недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия Подрядчика. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре применяются нормы действующего гражданского законодательства.

Договор вступает в силу с момента его подписания, составлен в экземплярах.

Обязательный раздел любого договора — права и обязанности сторон. В этом договоре: продукция от Подрядчика должна соответствовать ГОСТу; заказчик обеспечивает Подрядчика сырьевой базой для изготовления заказа, которую оплачивает изготовитель; готовую продукцию Подрядчик реализует на территории своего предприятия раз в месяц, декаду, неделю через полномочного представителя от Заказчика; вывоз готовой продукции осуществляется транспортом одного из участников Договора — как определятся; акт сдачи и приема обязательный и подписывается обеими сторонами.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ по причинам недоработок или некачественного выполнения работ, сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.

В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, — обе Стороны поровну. При уклонении Заказчиком от принятия выполненной работы результата работы Подрядчик вправе по истечении месяца со дня, когда согласно настоящему договору результат работы должен был быть передан Заказчику, и при условии последующего двукратного предупреждения Заказчика продать результат работы, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся Подрядчику платежей, внести на имя Заказчика в депозит в порядке, предусмотренном статьей ГК РФ.

Москва 20 г. Предмет Договора 1. Получить полный текст Доставка оборудования к месту выполнения ремонтных работ и обратно входит в стоимость ремонтных работ. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится по мере выполнения работ по каждой отдельной заявке, на основании Акта приемки работ КС-2 и Акта ввода оборудования в эксплуатацию после ремонта Приложение , путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение тридцати банковских дней с момента подписания Акта приемки работ, на основании счета Подрядчика.

Обязанности сторон 3. Заказчик обязуется: 3. Создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Договору, а также оказывать Подрядчику содействие в выполнении работ по Договору. Принять и оплатить выполненные по настоящему Договору работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Проверка и регулировка муфт торможения 5.

Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных настоящим договором, оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы. При неисполнении этой обязанности, Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в п.

Назначить в течение 5 пяти рабочих дней с момента подписания настоящего Договора представителей Подрядчика, ответственных за выполнение работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

До начала проведения работ по настоящему Договору направить своих сотрудников согласно представляемому Заказчику списку , для проведения вводного инструктажа в отдел охраны труда. Если исполнение работы по настоящему договору подряда стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему в соответствии с договором цены с учетом выполненной части работы.

Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.

Уважаемые контрагенты! Обращаем внимание, что справки будут выданы после проведения сверки расчетов и подтверждения отсутствия задолженности.

Примерная форма заявки прилагается. Приложение 3 — Перечень станочного оборудования. Юридические адреса и реквизиты сторон 9. Москва, Плетешковский пер. Москва, Звездный бульвар. Подрядчик: м. Разборка шпиндельного узла, дефектовка, замена уплотнительных манжет и сальников В течение пяти дней с момента подписания Акта сдачи-приемки работ в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Подрядчиком направляется счет-фактура, подписанная руководителем и главным бухгалтером, либо иными лицами, уполномоченными на основании доверенности.

Гарантийные обязательства 5. Гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования после ремонта устанавливается месяцев с даты подписания сторонами акта приемки работ согласно результатам конкурса. Гарантийный срок на замененные запасные части мес. Если в период гарантийной эксплуатации объекта работ обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 пяти рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Ответственность сторон Получить полный текст 6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. Скоково в 5 км от г. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте приемки были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:. Подрядчик обязан провести осмотр сырья и материалов, предоставляемых Заказчиком для выполнения работ, до момента подписания накладной.

Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ и в связи с этим в существенном повышении цены работы на определенном этапе выполнения работ по настоящему договору, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика.

Если Заказчик не согласен на превышение цены работы, указанной в п. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику цену за выполненную часть работы.

Исполнитель, после подписания акта выполненных работ Заказчиком, посредством электронной связи направляет Заказчику счет-фактуру не позднее 2-х рабочих дней после получения подписанного Акта выполненных работ.

Исполнитель одновременно направляет почтовой связью оригинал Счета-фактуры в адрес Заказчика. Счет-фактура должна содержать обязательные реквизиты в соответствии п.

Первичные учетные документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями ст. Исполнитель подтверждает, что необходимые согласия субъектов персональных данных на их раскрытие, как это предусмотрено настоящим пунктом, Исполнителем получены будут получены.

Если указанная информация и документы не были надлежащим образом представлены Заказчику, последний вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора без возмещения Исполнителю убытков, заявив о таком отказе за 10 рабочих дней, по истечении которых Договор считается расторгнутым.

При этом, все исполненное по Договору, а если это невозможно — стоимость исполненного, подлежит возврату, если предусмотренное Договором встречное предоставление не может быть осуществлено ввиду расторжения Договора. Однако, если заказчик докажет, что экономия подрядчика повлияла на качество выполненных работ, он вправе требовать уменьшения цены сметы.

Вместе с тем, в договоре подряда может быть предусмотрено распределение полученной подрядчиком экономии между сторонами. Пересмотр цены сметы в сторону уменьшения возможен также в случае, если за подрядчиком остается неиспользованный материал заказчика, а также в случае, если при ненадлежащем качестве выполненной работы заказчик требует соразмерного уменьшения цены.

Цена договора состоит из компенсации издержек, понесенных подрядчиком при выполнении работы, и причитающегося ему вознаграждения. Как правило, она выражается в денежной сумме, но может заключаться и в ином встречном представлении, например, в передаче имущества или оказании услуги.

Обычно, если объем выполняемых работ невелик, стороны определяют их единую общую цену. В случае, если объем работ значителен либо они отличаются большим разнообразием или сложностью, то цена определяется путем составления сметы.

Ваш e-mail не будет опубликован. Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев. Перейти к содержимому. Дорогие посетители! На сайте предложены типовые варианты решения проблем, но каждый случай индивидуален и имеет свои нюансы. Оставьте комментарий Отменить ответ Ваш e-mail не будет опубликован.

Договор на токарные работы образец Заказчик в течение 15 пятнадцати рабочих дней со дня получения Акта приемки работ обязан передать Подрядчику подписанный Акт приемки работ или представить мотивированный отказ от приемки работ.

В целях удовлетворения нужд Заказчика, Заказчик, являющийся Предмет договора: Выполнение работ по ремонту токарно-винторезного станка мод. Договор подряда выполнение работ с использованием материала заказчика В течение пяти дней с момента подписания Акта сдачи-приёмки работ в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Подрядчиком направляется счёт-фактура, подписанная руководителем и главным бухгалтером, либо иными лицами, уполномоченными на основании доверенности.

Гарантийный срок на заменённые запасные части мес. Москва, Звёздный бульвар,. Горячая линия 8 смотреть видео На странице представлен договор на ремонт станка. Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца. Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца. Решение Арбитражного суда Свердловской области от 2 мая г.

В судебном заседании, начавшемся 23 апреля г. После перерыва судебное заседание продолжено в прежнем составе суда, с участием представителей истца и ответчика.

Обязательный раздел любого договора — права и обязанности сторон. В этом договоре: продукция от Подрядчика должна соответствовать ГОСТу; заказчик обеспечивает Подрядчика сырьевой базой для изготовления заказа, которую оплачивает изготовитель; готовую продукцию Подрядчик реализует на территории своего предприятия раз в месяц, декаду, неделю через полномочного представителя от Заказчика; вывоз готовой продукции осуществляется транспортом одного из участников Договора — как определятся; акт сдачи и приема обязательный и подписывается обеими сторонами.

Цена и расчет Цена произведенной продукции отображается в Договоре исходя, из стоимости материла и затрат производителя.

Оплата за нее производится платежным получением после подписания акта приема-сдачи в течение обусловленных в документе дней.

В любом договоре, связанном с материальной ответственностью, должны быть пункты, регулирующие отношения межу субъектами договора. Если Заказчик затягивает с оплатой, то уже он выплачивает Подрядчику пеню. Кроме пени, стороны имеют право взыскать с партнера понесенные по его вине убытки за вычетом из них неустоек или пени.

Материальная ответственность уставлена и по другим возможным несоответствиям остальных пунктов, закрепленных в документе договоренностей, с реальной картиной. В чем и подписывают стороны этот Договор. Сохраните этот документ у себя в удобном формате.

Это бесплатно. Заказчик поручает, а Подрядчик изготавливает продукцию своими силами и средствами из материала Заказчика из собственного материала Подрядчика. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу. Заказчик обеспечивает Подрядчика необходимым для работы материалом согласно поданной заявки.

Переданный для работы материал оплачивается Подрядчиком. Изготовленную продукцию Подрядчик передает на территории своего предприятия один раз в месяц числа, партиями по штук, полномочному представителю Заказчика.

Вывоз продукции с предприятия Подрядчика осуществляется Заказчиком самостоятельно. Сдача-приемка изготовленной продукции оформляется актом, подписываемым представителями сторон. Цена продукции определяется исходя из стоимости материала, поставленного Заказчиком, и отражается в акте сдачи-приемки выполненных работ в каждом случае индивидуально.

Деньги за выполненную работу перечисляются платежным поручением на расчетный счет Подрядчика в течение дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

В случае нарушения Подрядчиком срока сдачи продукции он уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пеню в размере 0. Если в период просрочки Заказчика изготовленная продукция оказалась на предприятии Подрядчика испорченной или уничтоженной по причинам, не зависящим от Подрядчика пожар и т. Проверка качества изготовленной продукции производится Заказчиком при ее сдаче-приемке, фиксируемой в двустороннем акте, подписываемом представителями сторон.

При обнаружении в последующем скрытых недостатков они актируются созданной для этой цели комиссией с вызовом представителя Подрядчика. Такой акт может быть составлен не позже одного месяца со дня получения Заказчиком продукции. Подрядчик отвечает за надлежащее качество выполненных работ, зафиксированное одним из названных актов.

В акте должно быть, наряду с другими данными, отмечено: количество экземпляров, подвергавшихся проверке, характер недостатков, относящихся к качеству выполненных работ, сроки безвозмездного устранения недостатков или замены недоброкачественной продукции доброкачественной.

Кроме неустойки каждая из сторон вправе взыскать с другой стороны понесенные по ее вине убытки, за вычетом из них неустойки пени. В случае невозможности разрешить возникшие разногласия соглашением сторон, споры передаются в установленном законом порядке на рассмотрение арбитражного суда.

Гарантийные обязательства 5. Гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования после ремонта устанавливается месяцев с даты подписания сторонами акта приемки работ согласно результатам конкурса. Гарантийный срок на заменённые запасные части мес. Приложение 3 — Перечень станочного оборудования. Юридические адреса и реквизиты сторон 9. Москва, Плетешковский пер.

Москва, Звёздный бульвар,. Подрядчик: м. Bad request Горячая линия 8 смотреть видео На странице представлен договор на ремонт станка. В течение пяти дней с момента подписания Акта сдачи-приёмки работ в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Подрядчиком направляется счёт-фактура, подписанная руководителем и главным бухгалтером, либо иными лицами, уполномоченными на основании доверенности.

Если в период гарантийной эксплуатации объекта работ обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Скоково в 5 км от г. Заказчик в течение 15 пятнадцати рабочих дней со дня получения Акта приемки работ обязан передать Подрядчику подписанный Акт приемки работ или представить мотивированный отказ от приемки работ.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ по причинам недоработок или некачественного выполнения работ, сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Получить полный текст Доставка оборудования к месту выполнения ремонтных работ и обратно входит в стоимость ремонтных работ.

Оплата выполненных Подрядчиком работ производится по мере выполнения работ по каждой отдельной заявке, на основании Акта приемки работ КС-2 и Акта ввода оборудования в эксплуатацию после ремонта Приложение , путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение тридцати банковских дней с момента подписания Акта приемки работ, на основании счета Подрядчика.

Принять и оплатить выполненные по настоящему Договору работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Договор подряда выполнение работ с использованием материала заказчика Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

Разборка шпиндельного узла, дефектовка, замена уплотнительных манжет и сальников Размер файла документа: 10,6 кб Вполне типичный договор между двумя предприятиями, из которых одно выступает Подрядчиком, а втрое Заказчиком. Предметом Договора является продукция, которую Подрядчик обязуется изготовить своими силами и средствами чей материал уточняет Договор , а Заказчик оплатить в оговоренный срок.

Права, обязанности Обязательный раздел любого договора — права и обязанности сторон. В этом договоре: продукция от Подрядчика должна соответствовать ГОСТу; заказчик обеспечивает Подрядчика сырьевой базой для изготовления заказа, которую оплачивает изготовитель; готовую продукцию Подрядчик реализует на территории своего предприятия раз в месяц, декаду, неделю через полномочного представителя от Заказчика; вывоз готовой продукции осуществляется транспортом одного из участников Договора — как определятся; акт сдачи и приема обязательный и подписывается обеими сторонами.

Цена и расчет Цена произведенной продукции отображается в Договоре исходя, из стоимости материла и затрат производителя. Оплата за нее производится платежным получением после подписания акта приема-сдачи в течение обусловленных в документе дней.

В любом договоре, связанном с материальной ответственностью, должны быть пункты, регулирующие отношения межу субъектами договора. Если Заказчик затягивает с оплатой, то уже он выплачивает Подрядчику пеню. Кроме пени, стороны имеют право взыскать с партнера понесенные по его вине убытки за вычетом из них неустоек или пени.

Материальная ответственность уставлена и по другим возможным несоответствиям остальных пунктов, закрепленных в документе договоренностей, с реальной картиной.

В чем и подписывают стороны этот Договор. Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно. Заказчик поручает, а Подрядчик изготавливает продукцию своими силами и средствами из материала Заказчика из собственного материала Подрядчика. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.

Заказчик обеспечивает Подрядчика необходимым для работы материалом согласно поданной заявки. Переданный для работы материал оплачивается Подрядчиком. Изготовленную продукцию Подрядчик передает на территории своего предприятия один раз в месяц числа, партиями по штук, полномочному представителю Заказчика.

Вывоз продукции с предприятия Подрядчика осуществляется Заказчиком самостоятельно. Сдача-приемка изготовленной продукции оформляется актом, подписываемым представителями сторон. Цена продукции определяется исходя из стоимости материала, поставленного Заказчиком, и отражается в акте сдачи-приемки выполненных работ в каждом случае индивидуально. Деньги за выполненную работу перечисляются платежным поручением на расчетный счет Подрядчика в течение дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

В случае нарушения Подрядчиком срока сдачи продукции он уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пеню в размере 0. Если в период просрочки Заказчика изготовленная продукция оказалась на предприятии Подрядчика испорченной или уничтоженной по причинам, не зависящим от Подрядчика пожар и т. Проверка качества изготовленной продукции производится Заказчиком при ее сдаче-приемке, фиксируемой в двустороннем акте, подписываемом представителями сторон.

При обнаружении в последующем скрытых недостатков они актируются созданной для этой цели комиссией с вызовом представителя Подрядчика.

Такой акт может быть составлен не позже одного месяца со дня получения Заказчиком продукции. Подрядчик отвечает за надлежащее качество выполненных работ, зафиксированное одним из названных актов. В акте должно быть, наряду с другими данными, отмечено: количество экземпляров, подвергавшихся проверке, характер недостатков, относящихся к качеству выполненных работ, сроки безвозмездного устранения недостатков или замены недоброкачественной продукции доброкачественной. Кроме неустойки каждая из сторон вправе взыскать с другой стороны понесенные по ее вине убытки, за вычетом из них неустойки пени.

В случае невозможности разрешить возникшие разногласия соглашением сторон, споры передаются в установленном законом порядке на рассмотрение арбитражного суда.

По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика , сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Договор на токарные работы образец Договор на токарные работы образец Договор на токарные работы образец Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Ответственность сторон Получить полный текст 6. Заказчик обязуется: 2.

Гарантийные обязательства 5. Гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования после ремонта устанавливается месяцев с даты подписания сторонами акта приемки работ согласно результатам конкурса. Гарантийный срок на заменённые запасные части мес. Приложение 3 — Перечень станочного оборудования.

.

.

4 Договор ремонта станка. Договор токарно винторезных работ с материалами заказчика. В течение пяти дней с момента подписания Акта сдачи-приёмки работ в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Подрядчиком направляется счёт-фактура, подписанная руководителем и главным бухгалтером, либо иными лицами, уполномоченными на основании доверенности. 5. Гарантийные обязательства Гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования после ремонта устанавливается () месяцев с даты подписания сторонами акта приемки работ (согласно результатам конкурса).

.

.

.

[YANDEXREETEXTUNIQ-1-2]

.

.

.

Комментариев: 0
  1. Пока нет комментариев.

Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

© 2018-2021 Юридическая консультация.